外墙涂料施工合同

时间:2024-07-22 23:42:28
外墙涂料施工合同范本

外墙涂料施工合同范本

随着人们法律意识的加强,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编为大家收集的外墙涂料施工合同范本,欢迎大家分享。

外墙涂料施工合同范本1

甲方:身份证号:

乙方:身份证号:

甲、乙双方经友好洽谈和协商、甲方将“通州区xx用电管理站外墙涂料工程”施工承包给乙方。为明确双方的责任和义务,确保工程质量,保证安全、文明施工,按期完成施工任务,依据国家有关法律、行政法规,本着平等、自愿的原则特签订本合同,以便共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:通州区xx用电管理站外墙涂料工程

2、工程地点:通州区xx

3、工程承包内容:xx用电管理站外墙涂料

4、施工工艺:○1剔除空鼓,补水泥灰○2满批一遍腻子○4打磨滚刷一遍底涂○5滚刷二遍面涂。

  二、工程质量:合格

三、承包方式:包清工(包工不包料)

四、工程造价、结算方式

1、工程量:约900㎡(以实际工程量为准)

2、人工费单价:14.00元/㎡

3、人工费总价:壹万贰仟陆佰元(暂估)

4、结算方式:按实际工程量平方米乘以单价结算

五、双方义务和责任

1、甲方义务和责任

(1)、做好建设单位及施工现场的协调工作。

(2)、及时方提供的施工所需的材料。

2、乙方义务和责任

(1)、严格按照施工工艺要求施工。做好自检工作,确保工程质量。

(2)、严格按照建筑工程施工安全规范进行施工。采取符合规范要求的施工方法和安全措施,确保施工人员和第三者的安全。如乙方违反操作规程、野蛮作业所发生的安全责任由乙方承担。

(3)、服从乙方统一管理,施工的垃圾及时清理,共同维护施工现场的清洁。

(4)、责任提供施工所需的工具和设备。

(5)、乙方施工人员的意外伤害保险由乙方自行办理,(费用包含在清工单价中)。

六、工程款的支付与结算

1、工程竣工验收合格后一次性结清。

七、违约责任

1、本合同签订生效后,甲、乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件),不得擅自变更或解除,否则违约方将付给对方该工程人工费10%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失。

2、如乙方承包的该工程验收不合格或不符合要求的,乙方应无条件返工,并承担由此产生的一切费用。

八、仲裁与调解

如发生劳动争议和经济纠纷,双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行仲裁、调解。

九、合同生效

本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效,至工程款结算清后自行失效。

甲 方:(签字盖章)

日 期:

乙方:(签字盖章)

日期:

外墙涂料施工合同范本2

发包方:(以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议。

第一条 工程项目

1、工程名称: 李沧区河南庄社区旧城改造安置房项目

2、工程地址: 青岛市李沧区台柳路以西,青山路以南

3、工程内容:

4、工程质量: 一次性验收合格

5、承包方式: 包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包安全、包质量、包文明施工、包维修等方式进行承包)

6、综合大包价格:(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、安全措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。

7、结算面积:约 平方米。

8、总造价:

9、工期:每栋楼的开始施工日期以甲方书面文件为准,本程的总工期为 20 日历天

开工日期: 年 月 日

竣工日期: 年 月 日

第二条 质量标准

1、乙方必须按照国家和山东省有关质量标准提供合格材料并施工,质量达到山东省工程建设标准《外墙涂料技术规程》和《规范》青岛市有关职能部门颁布的标准要求。

2、本工程项目应符合上述规划封样立面效果图颜色施工采用的国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程、规范。按照国家、地方及行业现行的施工规范、标准、规定施工并达到验收合格标准;除按设计要求及相关规范施工外,还应按照《青岛市住宅工程质量通病防治技术规程》施工。

3、本工程质量标准:本工程执行国家和青岛市现行质量评定标准及验收规范,按照现行国家及青岛市相关行业标准验收。乙方质量承诺一次性竣工验收合格,若达不到承诺要求,则乙方应向甲方支付合同额的2%的违约金,并确保整改通过。甲方有权直接从乙方工程款中扣除,并永不返还。另外给甲方造成一切损失由乙方全部承担。

4、涂料颜色:乙方应按甲方提供的上级规划部门确定的颜色为准,并出示外墙立面效果图,严格按效果图(墙面样板)的颜色进行配色施工,样板领路、施工与样板相同。

第三条 工程质量:

1、基层清理及基层处理,按国家标准和行业规范进行墙面满刮腻子及砂纸打磨处理。

2、颜色应均匀,无色差,无砂眼,无遗漏,无龟裂,不起皮,不透底等异常现象。无论刷多少遍均以上级各部门验收合格为准,其固定单价不变。

3、乙方应提供外墙涂料生产厂家产品的“企业内控标准”,并严格执行:适用范围、使用方法和注意事项,包装、贮存及运输等管理要求。

4、甲方负责施工楼号的外墙保温达不到标准,乙方有权要求甲方即时进行维修和整改,满足上述标准,否则乙方不予进行外墙涂料施工,由此发生的一切纠纷及损失由甲方承担,与乙方无关。

5、如未达到上述标准,签约按承包工程结算值的5‰对乙方做出处罚,并追究其他相关责任。

工程管理

1、乙方必须严格按总承包方要求,编制施工作业计划,进行施工组织设计,工期控制,确保实现质量目标。

2、乙方应严格执行总承包方的现场管理制度及各项管理要求,听从指挥,服从领导。

3、乙方必须对承包工程现场进行成品保护,保证不损坏,不污染现场任何已完和未完工程产品。如有损坏,污染,由乙方修复并承担一切费用。

4、乙方在施工过程中,必须服从规划部门、甲方、监理及施工单位技术人员的管理。以 ……此处隐藏11326个字……

十、双方责任:

(一)甲方责任:

1、负责在开工前协调使乙方可以使用现总包单位的水源电源和脚手架,乙方自行安装电表,费用由乙方承担;

2、负责在施工中协调与其它承包单位的工作关系;

3、负责工程进度工程质量和安全文明施工的监督管理工作;

4、负责按进度支付工程款。如不按工程进度支付工程款,一切损失由甲方负责;

5、负责技术交底,并以书面形式通知乙方。

(二)乙方责任:

1、对工程质量负全部责任;工程施工必需符合相关规范和验评标准规定,并和样品相符,如违反相关规范验评标准和样品而造成质量问题由乙方承担责任;

2、工程上所用的全部材料;材质必须符合国家标准,与封样一致,不能以次代好,偷工减料,所有材料必须提供产品检验合格证明;如因材质问题影响工程质量造成一切质量责任均由乙方承担。

3、乙方在工程竣工验收前一周内向甲方提供完整的施工资料四份;

4、施工及保修过程中,按国家技术操作规程施工,不得违章指挥违章作业,如由此发生安全事故,所造成的一切责任和损失由乙方自负。

5、乙方施工人员进场后,必须严格遵守甲方施工现场管理制度,乙方人员违反甲方现场管理制度,甲方有权进行处罚。

6、乙方在施工现场作业中若发生与相关单位人员矛盾或交叉作业协调事件,必须向甲方相关人员申请协调,否则由此引发的问题由乙方负责。

7、乙方在安装施工过程中应注意对总包单位成品进行保护,如果造成损坏应负责修复或赔偿。

8、工程竣工验收时,乙方负责外墙保温及涂料工程的卫生清理工作,承担相应的费用。

十一、转让及再分包:

乙方未得甲方同意不能将本合同转让或分包他人。

十二、争议:

双方约定,在履行合同过程中产生争议时,先协商解决,协商不成向菏泽市人民法院提起诉讼。

十三、合同附件与本合同条款同时具有法律效力,如合同附件的有关内容与本合同条款有抵触时,以本合同条款为准。

十四、本合同一式份,甲、乙双方各执份,合同双方签字盖章后生效,保修期满结清工程保修款后自行失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

外墙涂料施工合同范本10

甲方:

乙方:

双方本着平等互利的原则,根据国家有关法律、法规的规定,自愿就工程的外墙、屋面(以上)等外涂料工程施工达成如下和约:

一、施工承包范围:

工程的外墙、屋面(以上)等外涂料分项工程。

二、施工承包工期:

1、自20xx年09月26日至20xx年10月15日。

2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排,必须无条件服从管理,不得以任何理由拖延工期,若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则,工期每拖延一天,承包人受罚人民币20xx元,并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

三、施工承包价格:

1、工程单价:每施工平方米包工料22元。(包括材料、施工、运输等)

2、工程量:工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

四、施工质量要求:

1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-20xx)、《建筑装饰装修质量验收规范》(gb50210-20xx)等现行相关专业规范、标准的规定,质量等级合格以上。若工程质量达不到要求,承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用(材料费、人工费),并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

2、外墙在涂料前必须涂刷抗碱封闭底漆;子必须平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝,腻子干燥后应打磨平整光滑,并清理干净。墙面必须使用耐水腻子;

3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;

4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;

5、基层腻子必须最少不得少于三遍,涂料面层最少不得少于三遍;

6、涂料的颜色、必须均匀一致,不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1mm。

7、施工主要工序应满足以下顺序:

修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。

8、施涂罩面涂料时,不得有漏涂和流俯现象,等第一罩面涂料干燥后,方可施工。

五、承包方式:包工包料

六、付款方式:

(1)、工程款的支付根据实际情况而定,但每次支付不得超过已完成工程量的80%。

(2)、单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%;

(3)、余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

七、工程条件

为了保证工程质量,甲方必须提供以下条件:

1.施工基面满足相关规范要求。

2.提供施工所需脚手架,进入现场交叉施工时双方配合。

3.施工现场所需水、电。

八、安全施工要求:

1、乙方施工人员进入施工现场,甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

2、遵守甲方管理,遵守各项安全管理制度,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,接受安全管理。

3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故,由施工方承担。

4、乙方按文明施工要求组织施工,保持场地整洁卫生,建筑垃圾按甲方指定地点堆放,完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理,费用乙方自负。

九、其他

1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者,否则,由此造成的工程拖延每天罚款人民币20xx元,并承担由此引起的其它责任(总工期、质量、安全),发包人并将马上终止合同。

2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理,费用有承包人自负,否则由此引起的后果有承包人自负,并不得以次为借口拖延工期。

3、承包人不得以任何理由拖延工期,包括不可抗力。

4、在保修期限内,承包人不在要求的期限内保修,发包人可委托其它人员进行修理,费用从保修金中扣除,承包人并应负责由此产生的后果。

十、本合同一式二份,发包人、承包人各执一份。

十一、本合同自签定之日起生效。

甲方(签章):

乙方(签章):

年月日

年月日

《外墙涂料施工合同范本.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式